为进一步减轻企业负担,促进实体经济发展,按照《工业和信息化部 财政部关于公布国务院部门涉企保证金目录清单的通知》(工信部联运行〔2017〕236号)要求,我区各地(市)、各部门对涉企保证金进一步开展了清理规范工作,经自治区人民政府同意,现将保留的涉企保证金予以公告。
各地区、各部门必须严格执行目录清单,目录清单之外的涉企保证金,一律不得执行(完全市场化行为产生的保证金以及金融机构缴纳的保险、保障基金除外)。设有涉企保证金的地(市)和部门要制定完善管理制度,建立资金台账,规范管理程序,加强监督检查。对已取消保证金资金,以及逾期未返或超额收取的保证金资金要及时清退返还。对违规向企业收取保证金、不按时返还、挪用保证金等行为要严肃查处,加大曝光和问责力度。
附:《西藏自治区涉企保证金目录清单》
自治区工业和信息化厅 自治区财政厅
2017年12月27日
西藏自治区涉企保证金目录清单
序号 | 项目名称 | 设立单位 | 设立依据 | 征收标准 | 执收部门 | 征收程序 | 返还时间 |
1 | 投标保证金 | 发展改革委 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。 | 招标代理机构 | 根据招标文件具体要求执行。 | 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 |
2 | 履约保证金 | 发展改革委 | 《中华人民共和国招标投标法》 | 履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 | 建设单位 | 根据招标文件或中标合同具体要求执行。 | 根据中标合同约定,待中标人履行完合同约定权利义务事项后退还。 |
3 | 政府采购招标(竞争性谈判、询价)投标保证金 | 财政部 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | 招标文件要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。 | 采购人或政府采购代理机构 | 供应商在提交投标文件(竞争谈判响应文件、询价响应文件)时按照采购文件约定一并提交。 | 自中标通知书发出之日起5个工作日内,退还未中标供应商的保证金;自政府采购合同签订之日起5个工作日内,退还中标供应商的投标保证金。 |
4 | 政府采购履约保证金 | 财政部 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | 履约保证金不得超过政府采购合同金额的10%。 | 采购人 | 由中标(成交)供应商与采购人签订采购合同时提交。 | 由采购人根据采购合同约定,待供应商履行完合同约定权利义务事项后退还。 |
5 | 工程质量保证金 | 住房城乡建设部 、财政部 | 《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号) 《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》(建质〔2017〕138号)
| 第七条 发包人应按照合同约定方式预留保证金,保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的,保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。 | 建设单位 | 第二条 发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 第四条 缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目,保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理,由使用单位代行发包人职责。社会投资项目采用预留保证金方式的,发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管。 第五条 推行银行保函制度,承包人可以银行保函替代预留保证金。 第六条 在工程项目竣工前,已经缴纳履约保证金的,发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的,发包人不得再预留保证金。
| 发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的,发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人,逾期未返还的,依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复,经催告后14天内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。 |
6 | 工资保证金 | 人力资源社会保障部 | 《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发〔2006〕5号) 《国务院办公厅转发解决企业工资拖欠问题部际联席会议关于推进企业解决工资拖欠问题若干意见的通知》(国办发〔2006〕91号) 《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发〔2016〕1号) 《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发〔2016〕49号) 《英国bet365备用网址办公厅关于建立健全治理欠薪工作机制的意见》(藏政办发〔2016〕71号) 《英国bet365备用网址办公厅关于印发西藏自治区工程建设领域农民工工资保证金制度实施办法的通知》(藏政办发〔2017〕34号) | (一)建筑、市政、交通、水利类工程工资保证金缴存比例最高不得超过工程合同造价的4%;电力、通信、线路管道、设备安装、室内外装修类工程工资保证金缴存比例最高不超过工程合同造价的3%;矿业企业工资保证金缴存比例最高不超过上年应付工资总额的4%。 (二)根据企业遵守劳动保障法律法规等情况,将企业守法诚信等级划分为三级:守法诚信企业(A级)、基本守法诚信企业(B级)、劳动保障违法失信企业(C级)。A级从事建筑、市政、交通、水利类施工企业按工程合同造价的2%缴存工资保证金;电力、通信、线路管道、设备安装、室内外装修类施工企业按工程合同造价的1.5%缴存工资保证金;矿业企业按上年应付工资总额的2%缴存工资保证金。在我区经济发展和社会稳定中做出重大贡献并获得地(市)级以上人民政府表彰或连续3年评为A级的企业,免予缴存工资保证金。B级从事建筑、市政、交通、水利类施工企业按工程合同造价的3%缴存工资保证金;电力、通信、线路管道、设备安装、室内外装修类施工企业按工程合同造价的2%缴存工资保证金;矿业企业按上年应付工资总额的3%缴存工资保证金。C级企业分别按4%、3%、4%的最高限额缴存工资保证金。连续2年被评为C级的企业,人力资源社会保障部门可酌情提高其工资保证金缴存比例,累计提高后缴存比例不得超过工程合同造价的6%或矿业企业上年应付工资总额的6%。 | 人力资源和社会保障部门 | (一)人社部门审核企业报送的《中标通知书》、《工资支付表》等资料,依据企业类别和诚信级别确定缴存金额,出具《工资保证金缴存通知书》。 (二)企业到指定工资保证金专户缴存工资保证金,专户托管银行出具工资保证金缴存凭据,人社部门核实后出具《工资保证金缴存证明》。 (三)企业持《工资保证金缴存证明》等资料办理施工许可证、复产验收申请等。 (四)下步推行两网化建设后,将探索推行信息化管理,简化工资保证金缴存流程。 | (一)工程总承包企业在工程交付使用或竣工验收30天前,将要进行工程交付使用或竣工验收的有关事项在施工工地醒目位置和当地报刊进行公示,公示期30天。 (二)矿业企业于每年11月30日或勘探作业完工30日前在企业施工地、勘探作业地将有关工资支付情况进行公示,公示期30天。 (三)企业按规定公示到期,未发现有拖欠工资行为,可向人力资源社会保障部门提出申请退还工资保证金本息。 (四)工程实施地人力资源社会保障部门审核企业报送的工资保证金退还资料,符合退还条件的,工程实施地人力资源社会保障部门应在10个工作日内出具《工资保证金退还通知书》。 (五)企业异地缴存工资保证金的,持工程实施地人力资源社会保障部门出具的《无拖欠工资证明》,到缴存地人力资源社会保障部门办理工资保证金退还手续,符合退还条件的,缴存地人力资源社会保障部门应在5个工作日内出具《工资保证金退还通知书》。 (六)企业持《工资保证金退还通知书》到托管商业银行办理退还手续,托管商业银行应及时办理退还工资保证金本息。
|
7 | 对外劳务合作风险处置备用金 | 商务部 | 《对外劳务合作管理条例》
| 对外劳务合作风险处置备用金缴存金额不低于人民币300万元。 | 商务部门 | 对外劳务合作企业应当自获得对外劳务合作经营资格并在工商行政管理部门登记之日起5个工作日内,在负责审批的商务主管部门指定的银行缴存对外劳务合作风险处置备用金。备用金可以用现金或银行保函形式缴存。 | 对外劳务合作企业停止开展对外劳务合作的,应当对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出妥善安排,并将安排方案连同两年内有效的备用金缴存凭证或者保函报商务主管部门备案。对外劳务合作企业自备案之日起两年内未发生针对其的劳务纠纷投诉或者诉讼的,可退还缴存的备用金。 |
8 | 对外承包工程企业备用金 | 商务部 | 《对外承包工程管理条例》 《商务部关于废止和修改部分规章的决定》(商务部令2017年第3号) | 对外承包工程企业备用金缴存标准为人民币300万元。 | 商务部门 | 对外承包工程企业应当自收到中标文件或签署项目商务合同后15个工作日,在商务主管部门指定的银行缴存对外承包工程企业备用金。备用金可以用现金或银行保函形式缴存。已取得对外劳务合作经营资格并足额缴存备用金的,不需再次缴存备用金。 | 对外承包工程企业停止开展对外承包工程的,应当对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出妥善安排,并将安排方案连同两年内有效的备用金缴存凭证或者保函报商务主管部门备案。对外承包工程企业自备案之日起两年内未发生针对其的劳务纠纷投诉或者诉讼的,可退还缴存的备用金。 |
9 | 储备肉糖收储投放交易投标履约保证金 | 商务部 | 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《西藏自治区副食品储备管理办法》(藏财企字〔2009〕118号) | 目前储备冻肉竞价交易保证金按照1000元/吨执行,储备糖竞价交易保证金按照500元/吨执行,且符合履约保证金不超过合同金额10%的规定。 | 商务部门 | 承储企业在收储投放竞价交易前,在商务主管部门指定的银行缴存保证金。保证金可以用现金或等额银行保函形式缴存。 | 未成交企业在交易结束后退还保证金,成交企业在合同执行完毕后退还保证金。如企业违约,相关保证金上交自治区财政。 |
10 | 援外项目履约保证金 | 商务部 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | 履约保证金保函金额不得超过援外项目采购合同金额的10%。 | 商务部门 | 援外项目实施企业需在签订内部实施合同前提交履约保证金保函。 | 援外项目实施企业在项目实施完毕或质量保证期到期后取回履约保证金保函。 |
11 | 援外项目投标保证金 | 商务部 | 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 | 投标保证金保函金额为援外采购项目预算金额的2%。 | 商务部门 | 参与援外项目采购投标的企业按采购文件规定随响应文件一并提交投标保证金保函。 | 未中标、未成交企业的保证金保函在中标、成交通知书发出后5个工作日内退还。中标、成交企业的保证金保函在援外项目合同签订后5个工作日内退还。 |
12 | 海关风险类保证金 | 海关总署 | 《中华人民共和国海关法》 | 风险类保证金是风险担保的一种,包括滞报金保证金和保税货物保证金等类型。当事人提供的担保应当与其需要履行的法律义务相当,除《中华人民共和国海关事务担保条例》第七条第二款规定的情形外,担保金额按照下列标准确定: | 海关部门 | 办理担保,当事人应当提交书面申请以及真实、合法、有效的财产、权利凭证和身份或者资格证明等材料。海关应当自收到当事人提交的材料之日起5个工作日内对相关财产、权利等进行审核,并决定是否接受担保。当事人申请办理总担保的,海关应当在10个工作日内审核并决定是否接受担保。 | 有下列情形之一的,海关应当书面通知当事人办理担保财产、权利退还手续: |
13 | 海关税款类保证金 | 海关总署 | 《中华人民共和国海关法》 | 税款类保证金是海关税款担保的一种,包括征管、审价、反倾销反补贴、归类、原产地、减免税货物税款担保等类型,担保金额按照下列标准确定: | 海关部门 | 办理担保,当事人应当提交书面申请以及真实、合法、有效的财产、权利凭证和身份或者资格证明等材料。海关应当自收到当事人提交的材料之日起5个工作日内对相关财产、权利等进行审核,并决定是否接受担保。当事人申请办理总担保的,海关应当在10个工作日内审核并决定是否接受担保。 | 有下列情形之一的,海关应当书面通知当事人办理担保财产、权利退还手续: |
14 | 海关案件类保证金 | 海关总署 | 《中华人民共和国海关事务担保条例》 | 案件类保证金包括知识产权海关保护保证金、知识产权反担保担保金和其他案件类保证金,征收标准为: | 海关部门 | 海关告知当事人提交保证金的金额。当事人交纳保证金后,由海关出具保证金收据。 | 1.知识产权海关保护保证金自权利人结清货物处置费用后由海关返还,或根据法院要求执行。 |
15 | 海关取保候审保证金 | 海关总署 | 《中华人民共和国刑事诉讼法》 | 保证金的起点数额为人民币1000元。具体数额应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要、犯罪嫌疑人的社会危险性、案件的性质、情节、可能判处刑罚的轻重以及犯罪嫌疑人的经济状况等情况确定。 | 海关部门 | 对犯罪嫌疑人采取保证金方式取保候审的,缉私办案部门应当在《呈请取保候审报告书》中写明责令被取保候审人交纳保证金的数额,报海关缉私部门负责人批准后,缉私办案部门制作《收取保证金通知书》,送达被取保候审人和为其提供保证金的单位或者个人,责令其向海关缉私部门指定的银行一次性交纳保证金。被取保候审人或者其法定代理人、近亲属、有关单位凭《收取保证金通知书》向海关缉私部门指定的银行交纳保证金。银行在收取保证金后,填写《收取保证金通知书》回执联并加盖银行印章退还海关缉私部门,回执联存入诉讼卷。 | 被取保候审人在取保候审期间未违反取保候审有关规定,也没有重新故意犯罪的,或者缉私部门决定撤销案件、终止侦查的,在解除取保候审、变更强制措施的同时,缉私部门应当制作《退还保证金决定书》,通知财务部门如数退还保证金给犯罪嫌疑人。被取保候审人在取保候审期间未违反取保候审有关规定,但在取保候审期间涉嫌重新故意犯罪被立案侦查的,负责执行的海关缉私部门应当暂扣其交纳的保证金,人民检察院、人民法院作出不起诉决定、无罪判决的,应当退还保证金。 |
16 | 旅游服务质量保证金 | 旅游局 | 《中华人民共和国旅游法》 《旅行社实施细则》 | 经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社,应当存入旅游服务质量保证金人民币20万元;经营出境旅游业务的旅行社,应当增存旅游服务质量保证金人民币120万元。旅行社每设立一个经营国内旅游业务和入境旅游业务的分社,应当向其保证金账户增存人民币5万元;每设立一个经营出镜旅游业务的分社,应当向其保证金账户增存人民币30万元。 | 旅游部门 | 旅行社应当自取得旅行社业务经营许可证之日起3个工作日内,在国务院旅游行政主管部门指定的银行开设专门的旅游服务质量保证金账户,存入旅游服务质量保证金,或者向做出许可的旅游行政管理部门提交依法取得的担保额度不低于相应保证金数额的银行担保。 | 旅行社自交纳或者补足旅游服务质量保证金之日起三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的,旅游行政管理部门应当将保证金的交存数额降低50%,并向社会公告。旅行社可凭自治区旅游行政管理部门出具的凭证减少其保证金。旅行社不再从事旅游业务的,凭旅游行政管理部门出具的凭证,向银行取回保证金。 |
17 | 保险公司资本保证金 | 保监会 | 《中华人民共和国保险法》 | 保险公司按照其注册资本总额的20%提取保证金。 | 保监会 | 保险公司应在保监会批准开业后30个工作日或批准增加注册资本(营运资本)后30个工作日内,将资本保证金按时足额存入符合保监会规定的银行。 | 保险公司在清算时用来偿还债务,或注册资本(营运资金)减少时可动用资本保证金。 |
18 | 保险代理机构和保险经纪人保证金 | 保监会 | 《中华人民共和国保险法》 《保险经纪机构监管规定》(中国保险监督管理委员会令2009年第6号,2015年10月第二次修订)
| 按保险专业代理机构和保险经纪人注册资本的5%缴存保证金。 | 保监会 | 保险专业代理机构、保险经纪人应当自取得许可证之日起20日内,以银行存款形式专户存储到商业银行或以保监会认可的其他形式缴存,并自缴存保证金之日起10日内,将保证金协议存款复印件、保证金入账原始凭证复印件报送保监会。 | 保险专业代理机构、保险经纪人在注册资本减少、许可证被注销、投保符合条件的职业责任险以及有保监会规定的其他情形时可以动用保证金,并应自动用保证金之日起5日内书面报告保监会。 |